證券簡稱：美麗生態證券代碼：000010公示序號：2023-008

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、案子所處訴訟階段：人民法院已受理，一審并未開庭審判。

2、上市企業所處被告方影響力：企業子公司美麗生態基本建設為上訴人。

3、受賄金額：22,452.76萬余元。

4、對企業損益表帶來的影響：由于該案子還沒開庭審判，其對于企業今天盈利或過后盈利的危害存在不確定性。

一、此次起訴事宜審理的相關情況

深圳市美麗生態有限責任公司（下稱“企業”）子公司福建省美麗生態建設集團有限公司（下稱“美麗生態基本建設”）于近日就它與六盤水市水城區大城市投資開發有限公司（下稱“福泉城投集團”）建設工程合同糾紛一案向貴州省六盤水市中級人民法院提出訴訟。截止到本公告日，以上案子人民法院已受理，一審并未開庭審判。

二、相關此案的相關情況

（一）起訴多方被告方狀況

上訴人：福建省美麗生態建設集團有限公司

被告人：六盤水市水城區大城市投資開發有限公司（本名“水城縣大城市投資開發有限公司”）

（二）罪名

美麗生態建設與中國華西建筑工程設計建設有限公司構成聯合參加福泉城投集團招標工程“紅橋東路二期勘測、設計方案、工程施工EPC總承包工程新項目”，并且于2018年2月8日簽署了《建設項目工程總承包合同（紅橋東路二期勘察、設計、施工EPC總承包工程項目）》（下稱“承包協議”）。承包協議承諾福泉城投集團基本建設的紅色橋東路二期勘測、設計方案、工程施工EPC建筑工程承包項目由美麗生態基本建設修建，對項目計價方法、工程款支付、工程施工質量等相關的事宜展開了明確規定。

承包協議簽署后，美麗生態基本建設按約實現了勘測、設計方案，工程圖紙審核確認明確，2018年2月入場土建工程。依據2020年6月16日的《工程階段性審查定案表》，截止到2020年1月5日美麗生態基本建設已工程施工工程量清單核準工程進度款204,873,201.10元。福泉城投集團于2018年8月31日付款美麗生態基本建設500萬余元，于2019年2月1日付款美麗生態基本建設3,500萬余元，即福泉城投集團迄今尚欠美麗生態基本建設工程進度款本錢164,873,201.10元。

以上建筑施工期內，因為福泉城投集團未按照承攬合同約定按時發放付款進度款，已經達到了解除合同的標準，美麗生態基本建設要求終止合同。

（三）原告方訴請

1、栽定消除原告與被告于2018年2月8日簽署的《建設項目工程總承包合同（紅橋東路二期勘察、設計、施工EPC總承包工程項目）》；

2、栽定被告人立即向上訴人付款建筑工程款rmb164,873,201.10元；

3、栽定被告人立即支付上訴人勘察費2,425,600.00元、設計費用rmb6,167,700.00元；

4、栽定被告人向上訴人付款延期付款利息，以每一期沒付工程進度款金額為基準，按中央人民銀行公布的同時期類似貨款利率，自逾期支付之日測算至所有工程進度款結清之日止（貸款利息額度暫計至2023年3月31日為48,214,593.97元）；

5、確定上訴人對在紅橋東路二期勘測、設計方案、工程施工EPC總承包工程新項目房屋建筑使用價值中被告人欠付建筑工程款總金額173,466,501.10元范圍之內具有建設工程價款優先受償權；

6、栽定被告人付款上訴人停產階段的停工待料2,846,537.53元；

7、此案訴訟費用、評估費、保全費等訴訟費由被告人負責。（之上總計224,527,632.60元）

三、別的并未公布的訴訟仲裁事宜

除了上述重要案件外，公司及分公司不會有應公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

四、此次公示的起訴對企業今天盈利或過后盈利的可能會影響

由于案情并未開庭審判，后面案件審理結論存在不確定性，因而對企業今天盈利或過后盈利的危害存在不確定性。企業將高度關注該案件并立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

1、民事訴狀；

2、受理通知書等。

特此公告。

深圳市美麗生態有限責任公司股東會

2023年4月3日

證券簡稱：美麗生態證券代碼：000010公示序號：2023-009

深圳市美麗生態有限責任公司

有關重要訴訟的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、案子所處訴訟環節：監察委員會已受理仲裁申請，并未開庭審判。

2、上市企業所處被告方影響力：企業子公司美麗生態基本建設為申請者。

3、受賄金額：84,422,925.46元。

4、對企業損益表帶來的影響：由于該案子還沒開庭審判，對企業今天盈利或過后盈利的危害存在不確定性。

一、此次訴訟事宜審理的相關情況

近日，深圳市美麗生態有限責任公司（下稱“企業”）子公司福建省美麗生態建設集團有限公司（下稱“美麗生態基本建設”）就它與北京城建橋梁建設集團有限公司（下稱“北京城建”）建設工程分包合同糾紛一案向北京仲裁委員會提到仲裁申請，北京仲裁委員會已經正式審理。

二、相關此案的相關情況

（一）仲裁委員會

北京仲裁委員會

（二）訴訟被告方

申請者：福建省美麗生態建設集團有限公司

被上訴人：北京城建橋梁建設集團有限公司

（三）事實和理由

2018年6月至2018年8月期內，美麗生態建設和北京城建簽署了五份《北京市建設工程施工專業分包合同》（下稱“《專業分包合同》”）。就《專業分包合同》項下的分包工程，美麗生態基本建設于2017年11月進場施工，但北京城建欠付美麗生態基本建設工程進度款組成毀約。經核準，北京城建應對美麗生態基本建設工程進度款為70,259,733.19元。目前為止，美麗生態基本建設共收到北京城建收取的工程進度款1,100.00萬余元，北京城建尚欠工程款59,259,733.19元及利息17,150,031.62元。

自此，美麗生態基本建設數次規定北京城建支付工程款，便于彼此繼續履行《專業分包合同》，但是由于北京城建建設工程施工資金短缺，2019年3月1日監理公司出示《停工令》，導致了美麗生態基本建設因工程延期而引起的損害，包含但是不限于員工工資、房屋租賃費用、水電氣等，暫測算至2023年3月6日止，總計5,452,298.74元。

根據上述事實，為維護自身合法權益，美麗生態基本建設將北京城建列入被上訴人向北京仲裁委員會提到仲裁申請，并且已經依規采用財產保全措施。

（四）仲裁請求

1、要求裁定被上訴人付款欠付工程進度款59,259,733.19元及利息17,150,031.62元；（自額度核準之日至停產日，按應付工程款70%測算本錢，停產日2019年3月1日然后按應付工程款全額的測算本錢，年利率根據人民銀行的逾期貸款利率1.5倍估算，暫測算至2023年3月6日，貸款利息付款至被上訴人具體付款日止）

2、要求裁定被上訴人賠付因工程延期而引起的損害，包含但是不限于員工工資4,345,632.74元、房屋租賃費用120,000.00元、工程項目建設費735,124.00元，水電氣118,032.00元，職工餐費133,510元，總共5,452,298.74元；

3、由被上訴人擔負申請者為申請辦理此案所形成的律師代理費2,505,861.91元，出具票據花費55,000.00元；

4、由被上訴人擔負此案所有仲裁費用。

三、別的并未公布的訴訟仲裁事宜

除了上述重要案件外，公司及分公司不會有應公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

四、此次公示的訴訟對企業今天盈利或過后盈利的可能會影響

由于案情并未開庭審判，后面案件審理結論存在不確定性，因而對企業今天盈利或過后盈利的危害存在不確定性。企業將高度關注該案件并立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

1、仲裁申請書、資產保全申請書；

2、受理通知書等。

特此公告。

深圳市美麗生態有限責任公司

股東會

2023年4月3日